Жительница г. Шелехова обратилась в Шелеховский городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю о расторжении договора строительного подряда, взыскании неустойки, штрафа.

Судом установлено, что 13.07.2024 между истцом и индивидуальным предпринимателем заключен договор строительного подряда, по условиям которого ответчик обязался в течение 30 рабочих дней выполнить работы по изготовлению и монтажу забора и ворот. Общая стоимость выполнения работ составила 260 000 руб. Во исполнение взятых на себя по договору обязательств, истец передала денежные средства в размере 130000 руб. Срок осуществления работ составлял 30 рабочих дней, т.е. не позднее 13.08.2024. Между тем, ответчик не приступил к исполнению договора, в связи с чем 03.03.2025 истцом в адрес ответчика была направлена Претензия, ответа на которую не поступило.

Удовлетворяя требования истца, суд пришел к выводу, что индивидуальным предпринимателем нарушено законодательство о защите прав потребителей. Заочным решением суда расторгнут договор строительного подряда, заключенный между истцом и ответчиком, с ответчика в пользу истца взысканы денежные средства в размере 130000 рублей по договору строительного подряда, неустойка за просрочку сроков окончания работ в сумме 260000 рублей, штраф за отказ от урегулирования спора в добровольном порядке в сумме 195000 рублей, а всего 585000 рублей.